實用的汽車買賣合同匯編9篇
在不斷進步的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的汽車買賣合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
汽車買賣合同 篇1
供方：上海某柴油機廠
需方：濟南某汽車廠
經過雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同信守。
（一）品名、規格、數量、金額及交貨日期。
（二）產品質量標準：按部頒質量標準。
（三）產品原材料來源：由供方解決。
（四）產品驗收方法：由需方按質量標準驗收。
（五）產品包裝要求：用木箱包裝。
（六）交（提）貨方法、地點及運費：由供方用火車托運到需方所在地，運費由需方負責。
（七）貨款結算方法：每批貨到全后十日內付款，通過工商銀行辦理托收。
（八）經濟責任：按《合同法》規定的原則執行。如供方因產品規格、質量不符合合同規定，應負責包修、包換、包退，并承擔由此而支付的費用；因產品數量短少，不符合合同規定，供方應償付需方不能交貨的貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應由供方負責賠償；因交貨日期不符合合同規定，比照工商銀行延期付款的規定，每延期一天，按延交貨款總值0. 03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規定日期付款，應比照工商銀行延期付款規定償付供方罰金。
（九）供需雙方由于人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商和合同鑒證機關查實證明，可免于承擔經濟責任。
（十）本合同自簽訂日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應經雙方協商同意，簽具修訂或撤銷合同的協議書。并報合同雙方業務主管部門和鑒證機關備案。
（十一）本合同正本兩份，供、需雙方各執一份。副本四份，送供、需雙方業務主管部門各一份，鑒證機關、工商銀行各一份。
供方：上海某柴油機廠
負責人：（蓋章）
需方：濟南某汽車廠
代表人：
電話：
負責人：（蓋章）
圖文傳真（FAX):
代表人：
電話：
開戶銀行：
圖文傳真（FAX):
賬號：
開戶銀行二賬號：
地址：
地址：
鑒證機關：
汽車買賣合同 篇2
買方：
賣方：
雙方當事人經協商一致，就汽車買賣事宜達成如下協議：
一、產品名稱、型號、規格、數量、價格
二、付款方式、期限
三、交貨時間、方式、地點
四、驗收方法
五、其他約定事項
1.買方自提車及公路代運，按交貨期款到后發車。
2.賣方代運，以賣方委托鐵路起運日為交貨期，貨款及運雜費等發車后向買方辦理托收承付。
3.賣方為買方代運和代押運的汽車，賣方除向買方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠內吊裝費和押運費 元/輛。
4.產品質量：按賣方規定的出廠檢驗標準。如發生質量問題，按賣方有關規定實行“三包”。
5.單價內不含車輛購置附加費。
六、違約責任：賣方逾期交貨（鐵路運輸等不可抗拒原因除外）應向買方付違約金 元/輛。買方逾期提貨，按到期合同貨款的 %向賣方付違約金 元/輛，并付 %利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需修改或終止，應經雙方協商一致簽具修訂或撤銷的協議書。一方因故要求變更合同，應在交貨期前45天以函（電）向對方協商。本合同未盡事宜，由雙方協商解決，不能達成一致意見時按《合同法》有關規定執行。
七、本合同正本一式兩份，買賣雙方各執一份，其余為副本（副本三份）。
買方（簽章）： 賣方（簽章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
地址： 地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
簽訂日期：
汽車買賣合同 篇3
合同編號：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數量及價款
┌───────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ 汽車品牌 │ │ 型號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 生產廠商 │ │ 產地 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 發動機號 │ │ 合格證號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 車架號 │ │ 海關單號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ 商檢單號 │ │ 配置（標準配置/ │ │
│ │ │ 選用配置） │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 數量 │ │ 車身顏色 │首選： 次選： │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│單價（人民幣）│ │ 內飾顏色 │首選： 次選： │
├───────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│總價（人民幣）│ │
│ 大寫 │ │
├───────┼────────────────────────────────┤
│ 備注 │ │
└───────┴────────────────────────────────┘
第二條 質量
1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。
第三條 定金（可選填）
乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %（此比例不得超過全車款的20%）作為定金；甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條 付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。
乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車價款。
2、分期付款方式： 簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付余款，計人民幣 元，大寫 元。
3、貸款方式：見《貸款合同》 。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、交車方式：乙方自提；甲方送車上門；貨交承運人。
3、交車地點： 。
4、甲方交付車輛時應同時提供：
（1）銷售發票；
（2） （國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；
（3） 質量服務卡或保修手冊；
（4） 車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；
（5） 隨車工具及備件清單；
（6） 。
5、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。
6、甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條 售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。
在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
第七條 違約責任
1、甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過 日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
2、乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
3、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。
4、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
5、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過 日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于未交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
6、一方無正當理由單方解除合同的，應按 的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
第九條 其他約定
未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。 其他約定： 。
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
（一）向 人民法院提起訴訟；
（二）提交 仲裁委員會仲裁。
甲方：（蓋章） 乙方：（簽章）
地址： 地址：
證照名稱： 證件名稱：
證照號碼： 證件號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯系電話： 聯系電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
附件一
合同編號：
車輛交接書
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
年 月 日 時，甲、乙雙方在 對 牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為： 。
乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方于 年 月 日簽訂的汽車買賣合同（編號為 ）的約定（發動機號： 車架號： ），同意接受。
2、隨車文件清單如下（打√）： （1）發票 （2）合格證 （3）說明書 （4）保修卡 （5）海關證 （6）商檢證 （7）進口車關單 （8）進口車商檢單 （9）其他：
3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”，不正常的打“×”，空格內可自行添加項目。
┌──────┬─┬──────┬─┬───────┬─┬──────┬─┬──────┬─┐
│外觀及漆面 │ │燈光 │ │電動天線 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│內飾 │ │反光鏡 │ │cd │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│轉向 │ │輪胎及備胎 │ │收放機 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│制動 │ │雨刮器 │ │點煙器 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│手剎 │ │發動機 │ │鑰匙及遙控器 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│離合器 │ │空調 │ │千斤頂 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│排擋 │ │門窗 │ │隨車工具 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│儀表盤 │ │電動天窗 │ │警示牌 │ │ │ │ │ │
└──────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴──────┴─┴──────┴─┘
4、里程表顯示數： 公里
5、其他交接事項： 。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付，車輛的風險責任由乙方承擔。
甲方簽章： 乙方簽章：
時間： 年 月 日 時 分 時間： 年 月 日 時 分
附件二
合同編號：
委托服務協議書
委托人（乙方）
受托人（甲方）：
雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
（1）代辦選牌 （2）代辦按揭 （3）代辦保險 （4）代辦上牌 （5）代辦裝潢 （6）代辦其他項目：
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協議時支付 元，大寫 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計 元，大寫 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦選牌，代辦費： 元。
2、代辦按揭，代辦費： 元。
3、代辦保險： （1）保險公司所在地及名稱： （2）保險期限：一年 二年 三年 （3）第三者責任險，費用： 元。 （4）交通事故責任強制險，費用： 元。 （5）車輛損失險，費用： 元。 （6）其他險種名稱及費用： 。 （7）以上保險費用合計： 元。 （8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4、代辦上牌，費用概算如下： 養路費 元，車船稅 元，購置稅 元，注冊費： 元，其他 元，合計約 元。
5、代辦裝潢，裝潢項目 ，費用 元。
6、代辦其他項目 ，費用 元。
7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結賬。
四、上述費用采取下列第 種方式支付：
1、乙方預付。 2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限： 年 月 日前。
六、完成委托上牌服務，應隨車移交如下材料：
（1）購置稅憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：
七、違約責任
1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。
八、解決爭議的方法：同《北京市汽車買賣合同》
九、其他約定： 。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
汽車買賣合同 篇4
出賣人（甲方）：________________________________
買受人（乙方）：________________________________
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款
汽車品牌
型號
生產廠商
產地
發動機號
合格證號
車架號
海關單號
商檢單號
配置（標準配置/
選用配置）
數量
車身顏色
首選：次選：
單價（人民幣）
內飾顏色
首選：次選：
總價（人民幣）
大寫
備注
第二條質量
1．甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。
2．甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3．雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的.，由雙方分擔。
第三條定金（可選填）
乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全車款的_____%（此比例不得超過全車款的20%）作為定金；甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。
乙方選擇按第_____種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1．一次性付款方式：□簽訂本合同時/□_____年_____月_____日前，支付全部車價款。
2．分期付款方式：
□簽訂本合同時/□_____年____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫______________元。
__________前支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫____________________元。
__________前支付余款，計人民幣__________元，大寫____________________元。
3．貸款方式：見《貸款合同》。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1．交車時間：_____年_____月_____日前。
2．交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。
3．交車地點：________________________________________。
4．甲方交付車輛時應同時提供：
（1）銷售發票；
（2）（國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；
（3）質量服務卡或保修手冊；
（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；
（5）隨車工具及備件清單；
（6）____________________________________。
5．甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。
6．甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條售后服務
1．車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2．甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。
在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3．乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4．生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
5．本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6．生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
第七條違約責任
1．甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過_____日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
2．乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
3．經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。
4．甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
5．乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于未交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
6．一方無正當理由單方解除合同的，應按_______________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
第八條不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
第九條其他約定
未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。
其他約定：____________________________________________________________。
第十條解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：
（一）向_______________人民法院提起訴訟；
（二）提交_______________仲裁委員會仲裁。
甲方：（蓋章）________________乙方：（簽章）________________
地址：________________________地址：________________________
證照名稱：____________________證件名稱：____________________
證照號碼：____________________證件號碼：____________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代理人：__________________委托代理人：__________________
聯系電話：____________________聯系電話：____________________
傳真：________________________傳真：________________________
郵政編碼：____________________郵政編碼：____________________
簽訂時間：____________________簽訂時間：____________________
簽訂地點：____________________簽訂地點：____________________
附件一
合同編號：__________
車輛交接書
出賣人（甲方）：_________________________
買受人（乙方）：_________________________
_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_______________對_______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1．甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為：_________________________。
乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方于__________年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為_______________）的約定（發動機號：__________車架號：_______________），同意接受。
2．隨車文件清單如下（打√）：
（1）發票□
（2）合格證□
（3）說明書□
（4）保修卡□
（5）海關證□
（6）商檢證□
（7）進口車關單□
（8）進口車商檢單□
（9）其他：_____________
3．下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”，不正常的打“×”，空格內可自行添加項目。（略）
4．里程表顯示數：____________________公里
5．其他交接事項：_________________________________________________。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付，車輛的風險責任由乙方承擔。
甲方簽章：_______________________________
時間：_____年_____月_____日_____時_____分
乙方簽章：_______________________________
時間：_____年_____月_____日_____時_____分
附件二
合同編號：______________
委托服務協議書
委托人（乙方）：____________________________
受托人（甲方）：____________________________
雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
（1）代辦選牌□
（2）代辦按揭□
（3）代辦保險□
（4）代辦上牌□
（5）代辦裝潢□
（6）代辦其他項目：______________
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協議時支付______________元，大寫____________________________。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）,合計________元，大寫______________。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定
1．代辦選牌，代辦費：______________元。
2．代辦按揭，代辦費：______________元。
3．代辦保險：
（1）保險公司所在地及名稱：__________________________
（2）保險期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責任險，費用：______________元。
（4）交通事故責任強制險，費用：______________元。
（5）車輛損失險，費用：______________元。
（6）其他險種名稱及費用：____________________________。
（7）以上保險費用合計：______________元。
（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4．代辦上牌，費用概算如下：
養路費_____________元，車船稅_____________元，購置稅_____________元，注冊費：_____________元，其他_____________元，合計約______________元。
5．代辦裝潢，裝潢項目____________________________，費用______________元。
6．代辦其他項目____________________________，費用______________元。
7．所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結賬。
四、上述費用采取下列第_______種方式支付
1．乙方預付。2．甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：________年________月________日前。
六、完成委托上牌服務，應隨車移交如下材料
（1）購置稅憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：________________
七、違約責任
1．甲方在辦理委托事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。
2．乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。
3．除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日，甲方應按全部車價款________%向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4．因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。
八、解決爭議的方法：同《北京市汽車買賣合同》
九、其他約定：________________________________________________。
甲方簽章：________________乙方簽章：________________
日期：____________________日期：____________________
汽車買賣合同 篇5
出賣人：
買受人：
一、 汽車金額：
汽車品牌型號顏色價格備注
二、交車方式：
交車地點： 交車時間：
付款方式：付款時間：
三、質量維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售發票；
（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
（5）隨車工具及備胎；
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任：
五、爭議解決：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可提交南寧市仲裁委員會仲裁。
六、合同文本：
本合同一式二份，雙方各執一份。
七、合同效力：
本合同經買賣雙方簽章后生效。
買受人（簽章）：出賣人（簽章）：
地址：地址：
電話：電話：
年月日
汽車買賣合同 篇6
出賣人：___________簽訂地點：
買受人：___________簽訂日期：年月日
一、汽車型號及金額：
┃汽車品牌│型│發動│合格證號│車架號│海關單號│商檢單號│顏色│價格│備注號┃機號
二、交車地點、方式：
交車地點：____________交車時間：____________
付款方式：____________付款時間：____________
三、質量、維修：
１．出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
２．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
３．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
４．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：（１）銷售發票；（２）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單：（３）保修卡或保修手冊；（４）說明書；（５）隨車工具及備胎。（以下３、４、５項如沒有，售前應說明）
５．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
６．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
７．汽車在購買后，如發現屬于生產廠家的質量問題可由出賣人協助買受人與生產廠家的維護站聯系、解決。
８．如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
９．如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任田（雙方協商）：________________________________________________________
五、合同爭議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
１．提交___________仲裁委員會仲裁；
２．依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交易市場主辦單位留存一份（市暢留存期一年）。
七、本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。
汽車買賣合同 篇7
隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同 篇8
(無按揭版)
甲方(賣方)：______
乙方(買方)：______
甲、乙雙方就乙方向甲方購買汽車并辦理入戶手續等有關事宜，經友好協商，簽訂本合同。
一、汽車型號及金額
汽車品牌_________;
型號__________;
發動機號________;
車架號__________;
車價：__________。
二、交車時間、地點及方式
乙方向甲方購買的車輛，交車時間、地點為甲方的營業地點。
三、付款方式及期限
乙方按下列第______種方式及期限付款，車款已包含入戶費用。
1、一次性付款：乙方于本合同生效之當日一次性付清全部車款____元。
2、分期付款：乙方于本合同生效之當日首付_____元;第二期____元于___年___月__日前支付;余款____元于___年___月__日前付清。
四、權利與義務
1、甲方向乙方出售的汽車，質量須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經交通管理部門認可的汽車。
3、甲方向乙方出售汽車時須真實準確介紹所售車輛的基本情況，并開具發票。
4、乙方應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
5、如乙方所購車輛發生質量問題，甲方應該幫助解決，或協助乙方向汽車銷售商與生產廠家的維修站聯系、解決。
六、分期付款抵押約定
乙方按下列第______種抵押付款，車款已包含抵押登記費用。
1、乙方提供房地產作抵押，產權編號為____，并于___年___月___日前辦理登記，抵押權人為甲方。
2、甲方為車輛辦理入戶，并于___年___月___日前辦理車輛抵押登記，抵押權人為甲方。
3、第三方為乙方提供連帶保證。保證人為___，簽名___。
七、違約責任
本合同生效后，一方不履行合同的，應依法承擔違約責任;造成另一方損失的還應賠償對方的損失。損失包括但不限于利息、罰息、調查費、公告費、律師代理費等。
八、送達地址
本合同簽訂人所填寫的地址信息，將作為通知、信件、法律文書等一切書面文件的送達地址。若按該地址送達的相關文件無人簽收或被拒絕簽收，則文件退回之日視為送達之日。
雙方確認的送達地址如下：
甲方地址：
郵政編碼： 收件人：
手機號碼： 電子郵箱:
乙方地址：
郵政編碼： 收件人：
手機號碼： 電子郵箱:
九、附則
1、本合同一式叁份，簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執一份，保證人一份。
2、本合同及其從屬合同履行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決，若協商不成，提交肇慶仲裁委員會仲裁解決。
甲方(簽章)：___
聯系電話：______
____年____月___日
乙方(簽章)：___
聯系電話：______
____年____月___日
汽車買賣合同 篇9
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為買賣_______汽車先行試驗，經雙方同意訂立協議如下：
第一條乙方向甲方購買后列標示汽車約定先行試驗后如合意時，即行成交于合同成立日起一星期內，由甲方將買賣標的物運到指定地點。
第二條試用期間以_______日為限自接到汽車的次日起算。
第三條前項試用如不合時，乙方應即將汽車退回以做買賣不成立。
前項退回所需運費由乙方負擔。
第四條在試用期間，乙方對買賣汽車有自由使用之權，而因此有所損害的乙方應負賠償之責。但其損害系因制造欠耍，或因運輸中損壞的不在此限。
第五條試用期間屆滿乙方不立刻表示，并將汽車退還與甲方時，視為試用合格買賣應即成立乙方認諾。
第六條買賣價款議定為人民幣_______元整，于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣元整，甲方如數收訖。如買賣成立時本保證金應充價金的一部分，如買賣不成立的由甲方全數返還。
第七條試用后乙方認為不合格，或試用尚未完畢須要繼賣試用時，可以向甲方請求更換或延長期潤但甲方不同意時可拒絕。
第八條試用后如乙方認為合格的，應于試用期終止日起算日內將貨款全部付清不得拖延短欠等情兄。
第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門周解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交______________裁委員會裁;
(二)依法向____________人民法院起訴。
第十條其他約定事項：
______________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
年月日
【實用的汽車買賣合同匯編9篇】相關文章：
6.有關汽車買賣合同
粵公網安備 44010602002712