【必備】汽車買賣合同15篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編收集整理的汽車買賣合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
汽車買賣合同1
買受人(甲方)：_______合同編號：_______
出賣人(乙方)：_______簽訂地點：_______市_______區_______路_______號
鑒于甲方生產用車,經___招投標程序確定乙方中標該項目，為保證車輛按時按質供貨以及安全使用，經協商一致，雙方對車輛買賣有關事宜約定如下：
第一條車輛情況
備注：_______
(一)乙方每輛車附贈/附帶：
(二)甲方除支付合同項下總計金額外，不再承擔任何其他任何費用。
第二條質量要求、技術標準
(一)本合同項下車輛，其質量必須符合國家車輛產品安全標準(GB__)，并符合生產廠家出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求(乙方應在上述材料上蓋章確認); (二)本合同項下車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的車輛產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛;
(三)雙方對車輛質量的認定有爭議的，以經國家授權的車輛檢驗機構(車輛登記的轄區內)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據;
(四)乙方必須保證車輛為新車，保證車輛的外觀沒有任何損壞，不得出現掉漆、磨損等現象; (五)乙方保證向甲方出售的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
第三條結算方式
乙方先行開具車輛銷售增值稅專用發票，甲方于通知接車前以銀行轉賬方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同項下總計金額__萬__仟__佰__拾__圓整(￥_______))，打入乙方預先指定的賬戶。款到提車。
第四條交車時間、地點及提車方式
(一)交車時間：_______年_______月_______日前;
(二)交車地點：_______;
(三)提車方式：_______;
(四)交車時，車輛里程表數不得超過_______公里;
(五)乙方在向甲方交付車輛時須同時提供(包括但不限于)：
1、車輛合格證。
2、質量服務卡或保修手冊(含附贈品)。
3、車輛使用說明書或用戶使用手冊(含附贈品)。
4、隨車工具、備件、附贈品清單。
第五條車輛交付及驗收方式
(一)車輛交接時當場驗收，甲方應對合同項下車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向乙方提出。
(二)甲方驗收車輛無誤后，乙方向甲方交付車輛及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。
(三)自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由乙方轉移至甲方。
第六條售后服務
乙方承諾，為甲方提供以下售后服務
(一)當車輛生產廠家不履行售后服務義務時，甲方可選擇要求乙方履行相應義務。
(二)當車輛出現故障時，如乙方、生產廠家或二者委托的承擔維修義務的第三方的維修點距發生故障地點超過_______公里時，甲方有權就近選擇其他具有資質的維修方修理，事后，甲方可憑發票要求乙方報銷。
第七條無效條款
乙方或生產廠家提供給甲方的相關車輛買賣說明書及其他材料中，排除或限制甲方主要權利、免除或減輕乙方主要責任的條款無效，無論該條款是否通知甲方。
第八條關于修理、退貨或更換的特別約定
(一)關于整車、零部件總成的保修期限執行生產廠保修條款的規定;
(二)在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，甲方應在生產廠公布的或雙方約定的維修站進行修理和保養。但發生第六條第(二)項時除外;
(三)在車輛使用1年或行駛2萬公里內(以先到為準，下同)，同一嚴重安全性能故障累計修理2次(以修理單據和發票為準，下同)仍未排除故障，或關鍵總成因質量問題累計更換2次后仍無法使用，甲方有權退車;
(四)在車輛使用1年或行駛2萬公里內，同一關鍵零件或總成因質量問題，累計修理2次仍不能恢復使用;或由于質量問題及修理，使得該車停用的`累計工作日超過60日(扣除進口零件進貨在途時間);或累計修理5次以上(不含5次)仍不能正常行駛，乙方應負責為甲方換車或退車;
(五)按照本條上述約定退車的，乙方應當負責為甲方按發票價格一次退清車款，但應減去甲方使用該車產生的合理折舊;
(六)本合同簽訂后，國家如出臺有關車輛產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行;
(七)生產廠的保修條款比本合同的約定更有利于甲方的，雙方按生產廠的規定執行。
第九條違約責任
(一)一方遲延交車或遲延支付車款的，應每日按照遲延部分車款萬分之十/日的標準向對方支付違約金。遲延超過十五日的，對方有權解除合同，并要求遲延方賠償本合同價款的萬分之十/日作為違約金。
(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的車輛不符合說明書中表明的質量標準或本合同約定的標準，甲方有權要求乙方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。甲方也可以選擇解除本合同，乙方應向甲方支付違約金___萬元。甲方行使上述約定權利時，所發生的一切費用也由乙方承擔。
(三)經國家授權的車輛檢驗機構鑒定，甲方所購車輛確實存在設計、制造缺陷，乙方可依據國家關于召回的法律法規協助車輛制造商主動召回有問題的車輛;由車輛缺陷所造成的人身和他人財產損害，甲方可向車輛制造商要求賠償，也可向乙方要求賠償。如甲方選擇向車輛制造商賠償，乙方有積極協助的義務。若該車有特殊的使用要求時，乙方應該明示告知，否則應承擔相應賠償責任。
(四)乙方不履行售后服務義務時，甲方有權要求乙方賠償甲方為維修車輛而花費的一切合理費用，包括但不限于維修費、購買車輛配件費、交通費等。
(五)因車身超重、尾氣不合格等情況導致甲方無法上牌照，甲方有權退車并要求乙方承擔合同總計金額_元，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權追償。
第十條不可抗力
(一)任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行后發生不可抗力或發生不可抗力后沒有采取補救措施和通知義務的，不能免除責任。
(二)遇有不可抗力的一方，應在3日內將事件的情況以書面形式(含傳真、電子郵件、手機短信等形式)通知另一方，并在事件發生后10日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第十一條解決爭議的方式
合同發生糾紛，甲乙雙方應協商解決，協商不成時，依法向法院起訴。第十二條雙方特別約定經雙方協商，乙方為甲方：
(一)代辦保險□ (二)代辦按揭□ (三)代辦上牌服務□第十三條其他
(一)如有未盡事宜，由雙方共同協商作出補充或變更協議解決;
(二)一方向對方送達的文件、通知、回復等，受送達方應即時簽收，如由于受送達方的原因不能送達或拒絕簽收的，送達方可采用掛號、快遞方式送達。
第十四條本合同一式份，乙方份，甲方份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方權利義務履行完畢，合同終止。
甲方：_______(蓋章)乙方：_______(蓋章)
法定代表人或負責人(簽字)_______：法定代表人或負責人(簽字)：_______
委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
汽車買賣合同2
甲方：乙方： 身份證號碼：_____________ 聯系電話： _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規，訂立本合同。
一、甲方根據乙方的指定，提供牌， 車型，發動機號為：，底盤號為： 的汽車壹輛。
二、汽車總價為人民幣（大寫）元，（小寫）￥： 元。
1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣（大寫） 元整，（小寫）￥： 元。
2.后續付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 個月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。
三、車輛的保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規定投保機動車強制險，50萬元第三者商業險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車輛保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
四、車輛營運手續
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。
五、甲方的權利和義務
乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1
天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費（含收回車輛后發生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
（1）利用車輛從事違法活動；
�。�2）拖欠款項（含車款和其他應付稅費）累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的；
�。�3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業險的'；
�。�4）敗壞甲方聲譽，情節嚴重的；
�。�5）未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的；
�。�6）未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯系的；
�。�7）未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；
（8）乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
�。�9）車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；
六、乙方的權利和義務
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。
2、乙方依法及按本合同規定經營、使用汽車、不受甲方的干預。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故 2
確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。
6、乙方使用汽車在營運中出現的糾紛、損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。
7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。
八、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協商解決，協商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
九、其它
1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。
2、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙 方：
法定代表人： 身份證號：
委托代理人： 住 所：
電話： 手 機：
簽訂時間：二○ 年 月 日
汽車買賣合同3
賣方（甲方）：
代表人：
買方（乙方）：
身份證號：
為明確雙方的權利義務，甲乙雙方就乙方購買甲方汽車的事宜進行協商，現達成如下協議，供雙方遵守。
一、汽車概況
1、車號：
2、顏色：
3、產地：
4、型號：
5、數量：
6、發動機號：
7、底盤號碼：
二、合同價款與支付
1、甲乙雙方確定，本款車的單價為：____________元，總價為：____________。
2、付款方式和期限：本合同生效當日付定金：____________元，____________日內再支付第一筆車款現金____________元；其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。
3、乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及相關文件，并協助乙方在__________個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅費負擔方式為：__________。瑕疵保證期為自車輛交付之日起____________個月。并且保證第三人對該車無任何權利要求。
三、質量要求
1、甲方向乙方出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經過交通管理部門認可的汽車。
四、風險負擔
1、汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由甲方負擔。
2、車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責，但質量問題還是由甲方負責。
五、甲方權利義務
1、甲方應保證對出賣車輛享有所有權或處分權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2、甲方保證向乙方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3、甲方在乙方購買車輛時必須向乙方提供：
�。�1）銷售發票。
（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單。
（3）保修卡或保修手冊。
�。�4）說明書。
（5）隨車工具及備胎。
4、甲方收取車款后，應開具合法、規范的收款憑證。
六、乙方權利義務
1、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
2、乙方在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
3、乙方應按照約定的時間、地點與甲方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。
4、乙方應持有效證件與甲方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
5、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題，由乙方自行負責。
七、違約責任
1、第三人對車輛主張權利并有確實證據的，甲方應承擔由此給乙方造成的一切損失。
2、甲方未按照約定交付車輛或相關文件的.，應每日按車款_________%的標準支付違約金。
3、因甲方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，乙方有權要求甲方返還車款并承擔一切損失；因乙方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，甲方有權要求乙方返還車輛并承擔一切損失。
4、乙方未按照約定支付剩余車款的，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
5、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，甲方未向乙方明示的，乙方可選擇解除合同，甲方應依法承擔責任。
八、保證
甲方須保證汽車無瑕疵。質量問題終生保修，其他瑕疵在購買后________個月無償保修。
九、擔保
擔保人須對甲方保證，乙方能按合同的規定按期支付購車款，若乙方不能及時履行合同，或者在給付期限內怠于履行合同義務，擔保人應負連帶賠償責任。
十、聲明及保證
1、乙方：
（1）乙方有權簽署并有能力履行本合同。
�。�2）乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
（3）在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
2、甲方：
（1）甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
�。�2）甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
�。�3）在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
十一、通知
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十二、爭議的處理
1、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，雙方可向合同簽訂地、合同履行地的仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結果不服的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
十三、附則
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
2、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
3、本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充協議。補充協議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方：
社會信用代碼：
地址：
授權代表：
聯系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時間：_______年_______月_______日
乙方：
地址：
聯系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時間：_______年_______月_______日
汽車買賣合同4
買方：
賣方：
一、汽車型號及金額
汽號：____________________
發動機號：____________________
合格證號：____________________
車架號：____________________
海關單號：____________________
商檢單號：____________________
顏色：____________________
價格：____________________
備注：____________________
二、質量要求
1．賣方向買方出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2．賣方向買方出售的汽車，必須是在《_________》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
三、車款與驗收
1．車款為（不含稅費）_________元；大寫：_________。買方應于_________年_________月_________日在_________（地點）同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以_________（現金、支票、匯票）的方式自驗收審驗無誤之日起__________日內向賣方支付車款的_________％，待辦理完過戶手續后再即時支付剩余車款。
2．賣方應在收到第一筆車款后_________日內交付車輛及相關文件，并協助買方在15個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅費負擔方式為：_________。
四、合理損耗及計算方法_________。
五、風險負擔
1．汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由買方負擔。
2．車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。
六、賣方權利義務
1．賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處分權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2．賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3．賣方在買方購買車輛時必須向買方提供：（以下3、4、5項如沒有，售前應說明）
�。�1）銷售發票；
（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。
4．賣方收取車款后，應開具合法、規范的收款憑證。
七、買方權利義務
1．買方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
2．買方在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
3．買方應按照約定的時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。
4．買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
5．如買方使用、保管或保養不當造成的問題，由買方自行負責。
八、違約責任
1．第三人對車輛主張權利并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。
2．賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款_________％的標準支付違約金。
3．因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
4．買方未按照約定支付剩余車款的，賣方有權要求買方承擔由此造成的一切損失。
5．如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，賣方未向買方明示的.，依法承擔責任。
九、保證
賣方須保證汽車無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內，往后即不負一切責任。
十、擔保
擔保人須對賣方保證，買方確實履行本契約按期支付價金，并負連帶賠償責任。
十一、聲明及保證
�。ㄒ唬┵I方：
1．買方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．買方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對買方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．買方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是買方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）賣方：
1．賣方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．賣方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對賣方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．賣方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是賣方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十二、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 _________年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十三、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十四、通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十五、爭議的處理
�。ㄒ唬┍竞贤躝________國法律管轄并按其進行解釋。
�。ǘ┍竞贤诼男羞^程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
1．提交_________仲裁委員會仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
十六、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十七、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十八、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_________年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本________份，送_________留存一份。
買方（蓋章）：________________
授權代表（簽字）：____________
__________年_______月_______日
簽訂地點：____________________
賣方（蓋章）：________________
授權代表（簽字）：____________
__________年_______月_______日
簽訂地點：____________________
汽車買賣合同5
出賣人：（以下簡稱甲方）簽定地點：
買受人：（以下簡稱乙方）簽定時間：xx年xx月xx日
一、汽車型號及金額：
汽車
品牌x型號x發動
機號x合格
證號x車架號x海關
單號x商檢
單號x顏色價格x備注
二、交車地點、方式：
交車地點：x交車時間：
付款方式：x付款時間：
三、質量、維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售票；
�。�2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應說明）
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，如發現屬于生產廠家的質量問題，可由出賣人協助買受人與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的`問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（雙方協商）：
五、合同爭議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第一種方式解決：
1、提交x仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交易市場主辦單位留存x份（市場留存期一年）。
七、本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
汽車買賣合同6
售車方（甲方）：______
身份證號：______
購車方（乙方）：______
身份證號：______
甲方將自己所有的一輛色牌汽車（車牌號：______，發動機號：______，車架號：______，行駛證登記人：______）于______年______月______日轉讓給乙方，乙方一次性支付甲方人民幣________萬____千____百______元整（￥________________），經雙方協商，達成以下一致協議：
�。ㄒ唬┳詤f議簽訂，甲方向乙方轉讓車輛、乙方向甲方支付購車款起，該車所有權歸乙方，乙方有使用、出售、轉讓及報廢等權利。
�。ǘ┰撈囎员緟f議注明的.轉讓時間以后，所出現的一切問題與甲方無關。
（三）該汽車自本協議注明的轉讓日期時間以后，乙方使用時如發生交通意外而產生的本人及他人人身傷害、財產損失或其他法律糾紛與甲方無關；
�。ㄋ模┰撈囋诒緟f議注明的轉讓時間之前，甲方使用時如發生交通意外造成他人人身傷害及財產損失或其他法律糾紛與乙方無關；
�。ㄎ澹╇p方約定于______年______月______日前甲方協助乙方過戶，車輛必須按合法的手續過戶，如不過戶，由乙方承擔車輛轉讓之日起一切法律責任及相關后果。
�。┰撥囈院筠k理年審、保險等事宜由乙方承擔。
（七）該合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議簽訂時間______年______月______日，時間：______：______：______，雙方簽字后即時生效，雙方均不得違背以上各條款。
售車方（甲方）簽字：______
聯系電話：______
日期：______年____月______日
�。ㄒ曳剑┖炞郑篲_____
聯系電話：______
日期：______年____月______日
見證人簽字：______日期：
______年____月______日
汽車買賣合同7
隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同�！�
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的.規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費2000元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同8
合同編號：
說明
1、本合同文本為示范文本。簽約之前，買受人應當仔細閱讀本合同內容。
2、本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業出售的新車。
3、為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關條款中有空白行，供雙方自行約定或補充約定。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4、本公司文本中涉及到的選擇、填寫內容，雙方不作約定時，應在空格部位打×，以示刪除。
甲方（出賣人）：
住所： 郵編：
營業執照號碼：
法定代表人： 電話：
委托代理人： 電話：
乙方（買受人）： 國籍：
性別：
出生年月日：
住所（址）： 郵編：
聯系電話：
證件類型：身份證 居住證 護照 永久居留證 營業執照
證件號碼：
委托代理人：
身份證號碼：
住所（址）：
聯系電話：
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標的
汽車品牌及型號
規格： 生產國別或生產地： 生產廠名稱： 首選顏色：
次選顏色：
第二條 數量與價款
車輛單價： 元，大寫 。數量： 臺。車輛總價： 元，大寫 。
運費 元，由 方承擔。出庫費 元，由 方承擔。
車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另簽委托服務協議（見附件二），乙方需另行交付有關費用和支付勞務報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第 種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣 元，大寫 。
2、汽車消費貸款方式：
2.1簽署本合同時，首付全部車價款的%，計人民幣 元，大寫 。
2.2 余款計人民幣 元，大寫，于 年 月 日前支付。乙方可通過金融機構辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。
�。�1）乙方未能在以上規定時間內向金融機構辦妥有關汽車消費貸款事宜（以實際發放貸款為準）。
�。�2）乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
3、分期付款方式：
3.1 簽署本合同時，支付全部車價款的%，計人民幣 元，大寫。
3.2 年 月 日前支付全部車價款的，計人民幣 元，大寫。
3.3 年 月 日前支付最后一期車價款，計人民幣 元，大寫。
第四條 質量
1、甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、雙方對車輛質量的.認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗中心（上海）的書面鑒定意見為處理爭議的依據。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、提車方式：乙方自提 甲方送車上門
3、交車地點：
4、交車時里程表記錄小于：（1）100公里（2）公里以上里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
�。�1）銷售發票。
�。�2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單。
（3）質量服務卡或保修手冊。
（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）。
�。�5）隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（見附件一），即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 不可抗力
1、任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 關于修理、更換、退貨的約定
1、關于整車、零部件總成的保修期限執行生產廠保修條款的規定。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、在車輛使用1年或行駛2萬公里內（以先到為準，下同），同一嚴重安全性能故障累計修理2次（以修理單據和發票為準，下同）仍未排除故障，或關鍵總成因質量問題累計更換2次后仍無法使用，乙方有權退車。
4、在車輛使用1年或行駛2萬公里內，同一關鍵零件或總成因質量問題，累計修理2次仍不能恢復使用；或由于質量問題及修理，使得該車停用的累計工作日超過60日（扣除進口零件進貨在途時間）；或累計修理5次以上（不含5次）仍不能正常行駛，甲方應負責為乙方換車或退車。
5、按照本條上述約定退車的，甲方應當負責為乙方按發票價格一次退清車款，但應減去乙方使用該車產生的合理折舊。
6、非車輛質量問題發生交通事故而造成損壞的，或無有效發票的，或乙方不是消費者權益保護法所指的消費者，可免除本條上述第3項、第4項規定的甲方責任。
7、由于人為破壞、使用或保養不當和疏忽造成的質量問題，或者由于裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到公布、約定以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。
8、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
9、生產廠的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠的規定執行。
第八條 違約責任
1、乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，按逾期應付款依銀行遲延付款的規定向甲方償付違約金。延期付款超過1個月的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的支付違約金。
2、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過1個月的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的支付違約金。
3、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
4、因車身超重、尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車并要求甲方賠償損失。
5、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應該明示告知而未明示告知，則應承擔相應賠償責任。
第九條 雙方特別約定：
第十條 解決爭議的方法
1、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求上海市汽車銷售行業協會或上海市消費者保護委員會主持調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面 種方式解決（不選定的劃除）：a、申請仲裁。b、依法起訴。
2、雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：
a、上海仲裁委員會
b、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會
c、仲裁委員會
3、雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：a、車輛交接地人民法院 b、甲方住所地人民法院 c、乙方住所地人民法院 d、 人民法院
第十一條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。因一方遲延通知而造成的損失，由過錯方承擔責任。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、在締結本合同時，甲方有義務解答乙方對于合同所提出的問題。
4、本合同的金額應當同時以大、小寫表示，大小寫數額應當一致，不一致的，以大寫為準。
5、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式 份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執 份。
附件一、車輛交接書
附件二、委托服務協議書
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
法定代表人/代理人簽字： 法定代表人/代理人簽字：
日期：年月日 日期：年月日
汽車買賣合同9
甲方(賣車人)：
乙方(買車人)：
經甲、乙雙方共同協商，甲方將車賣給乙方，發動機號 ，出廠編號 ，許可證號 ，以壹拾伍萬元成交。
一、從簽訂協議之日起以前此車一切責任由甲方(賣車人)負責(包括經濟糾紛、盜搶、交通事故、違章罰款等)。從簽訂之日起以后所發生的一切責任由乙方(買車人)負責(包括經濟糾紛、盜搶、交通事故、違章罰款等)。
二、購車款壹拾伍萬元(￥150000.00)在交車時一次性付清。
三、此協議一式兩份，甲乙雙方各一份，簽字后法律生效。
四、交車時間：20xx年10月8日。
甲方：
乙方：
日期：
汽車買賣合同10
附件一車輛交接書年月日，甲、乙雙方在對進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：乙方經過驗收，認為符合雙方年月日簽訂的汽車買賣合同約定（發動機號：車架號：），同意接受。
2、乙方已付清全部車價款計人民幣元，大寫。
甲方已開具發票給乙方。發票號為：。
3、隨車文件清單如下（打√）：
�。�1）發票
�。�2）合格證（3）說明書
�。�4）保修卡（5）海關證
�。�6）商檢證（7）其他：
4、下列車輛項目完好無損、運轉正常打”√”，反之打”×”。
5、里程表顯示數：公里
6、其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽字或蓋章：乙方簽字或蓋章：
日期：日期：
汽車買賣合同11
合同編號：_________
買方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
賣方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
買賣雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就買賣汽車的有關事項，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買賣標的
汽車品牌及型號規格：___________________________
生產國別或生產地：___________________________
生產廠名稱：________________________________
排氣量：___________________________
車牌號碼：___________________________
出廠日期：___________________________
已行駛公里數：___________________________
車輛類型：___________________________
廠牌型號：___________________________
（初次）登記日期：：___________________________
顏色___________________________
發動機號：___________________________
車架號：___________________________
車輛購置附加費憑證編號：_______________________
養路費繳付憑證編號：___________________________
有效期從_________至__________________
最后一次年檢時間：__________________
二、質量要求
1．賣方向買方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。買賣車輛本身不存在危及人身、財產安全的不合理的危險，具備應當具備的使用性能，但對其存在使用性能的瑕疵作出說明的除外；
2．賣方向買方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3．賣方保證其所出售的車輛不是國家禁止的XXX、拼裝車或明令淘汰的汽車產品，也不是違反交通安全、環保等法規要求的汽車產品。
三、數量與價款
車輛單價：人民幣_________元，大寫_________
數量：_________臺
車輛總價：人民幣_________元，大寫_________
運費：_________元，由_________方承擔
出庫費：_________元，由_________方承擔
四、履約保證金
1．買方應在簽訂本合同之日，向賣方提交履約保證金_________元。
2．履約保證金的有效期為買賣雙方簽署驗收單后的_________天。
3．如買方未能履行合同規定的義務，賣方有權從履約保證金中取得補償。
4．履約保證金扣除賣方應得的補償后的余額在有效期滿后_________天內退還買方。
五、付款方式
買方在本合同簽訂后，按照第_________種方式，如期足額將車款支付給賣方。
1．一次性付款方式：本合同簽訂之日起_________日內，支付全部車價款，合計人民幣_________元，大寫_______，履約保證金可抵作車價款。
2．車輛抵押貸款方式：本合同簽訂之日起_________日內，支付全部車價款的_________%，合計人民幣______元，大寫_______；余款自_________年_________月_________日起_________日內支付，合計人民幣_________元，大寫_________。
3．分期付款：
�。�1）本合同簽訂之日起_________日內，買方支付賣方人民幣_________元（大寫：_________）作為保證金。保證金可以抵作車價款。保證金的數額不得超過主合同標的額的20％。
（2）賣方將車輛交付買方，并經買方辦理交車手續后，支付車價款的_________％，合計人民幣______元（大寫：_________）。
�。�3）買方委托賣方辦理上牌手續，待相關事項辦妥后，支付剩余_________％的車價款，合計人民幣_____元（大寫：_______）。
�。�4）其他約定：_________。
4．雙方約定的其他付款方式：_________。
以上合同價款均以□現金□匯票□支票□_________方式結算。
六、交付
1．交付時間：_________年_________月_________日
2．交付地點：買賣車輛的成交經營場所或_________。
3．交付方式：
�。�1）實行送貨上門的，賣方應按合同規定的時間送往_________（接收地點），交付日期以發運時運輸部門的戳記為準；
（2）實行代運的，賣方應按買方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續，并派人押運（如果需要）。交付日期以發運時運輸部門的戳記為準；
（3）實行自行提貨的，賣方應在交付日_________日之前，通過電報、電傳或傳真的方式將提貨時間通知買方，以發出通知之日作為通知提貨時間。
4．賣方在交付車輛的同時，還應向賣方提交下列文件：（以下3、4、5項如沒有，售前應說明）
�。�1）購車發票；
�。�2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
�。�4）說明書；
（5）隨車工具及備胎。
七、驗收
1．買方應在車輛交接的當場對所購車輛的外觀、基本使用功能和隨車工具（備配件）、賣方提供的賣車相關文件和手續等進行認真檢查、確認。如對外觀、內飾、隨車物件功能及相關文件等有異議的，應當場提出或_________日內提出書面異議，經賣方確認后負責調換、處理。
2．車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，并簽署《商品車輛交接書》，視為該車輛正式交付。賣方還應在協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續，車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費由_________方承擔。
3．從車輛正式交付驗收合格之時起，該車輛的所有權和風險責任由賣方轉移至買方。
八、風險負擔
1．汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由賣方負擔。
2．車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。
3．因賣方的原因致使車輛不能按照約定的期限交付的，賣方應當自違反約定之日起承擔車輛毀損、滅失的風險。
4．車輛由賣方交承運人運輸的，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買方承擔。
5．賣方按照約定未交付有關車輛的單證和資料的，不影響貨物毀損、滅失風險的轉移。
九、維護維修
1．買賣車輛在保修期內出現質量問題或需要保養，賣方應在生產廠公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
2．賣方售賣給買方的車輛的保修期，為_________年或者_________萬公里，以先到達者為準。
3．在保修期內賣方對產品質量實行三包，在保修期內因嚴重安全性能故障或主要部件總成質量問題經______次以上（含______次）修理，車輛的安全性仍達不到出廠檢驗標準或不能正常使用的，賣方應當負責向生產廠家申請換車或退車還款（扣除折舊）。
4．在保修期內，如買方使用、保管或保養不當造成的問題，由買方自行負責。
5．買方所購汽車存在設計、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和財產損害的，買方有權向賣方或生產廠家主張索賠，賣方應積極協助。
6．保修期后的產品維護由雙方協商再定。
十、違約責任
1．賣方應保證其對出賣車輛享有所有權或處分權，若第三人對車輛提出主張，造成買方與第三方發生爭議，賣方應承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
2．賣方應如實向買方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，若賣方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應明示告知而未明示告知的，應承擔相應賠償責任。
3．買方未能按時支付車款的，每逾期1日，應支付賣方全部車價款_________％的違約金。
4．賣方未能按時交付車輛的，每逾期1日，應支付買方全部車價款_________％的違約金。
5．因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
6．因車身超重、尾氣不合格等質量問題或證件不全導致買方無法上牌，買方有權解除合同和退車，因此而造成買方的實際損失，賣方應當予以賠償。
7．賣方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，買方有權拒絕接收車輛，或要求賣方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
8．買方選擇以抵押貸款的方式付款的，如買方未能在規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜（以銀行實際發放貸款為準），視為買方未按合同約定時間付款，應當向賣方承擔違約責任。
十一、合同的`解除
本合同在下列任一情形下解除：
1．合同期限屆滿，買賣雙方不再續簽本合同；
2．買賣雙方通過書面協議解除本合同；
3．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
4．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
5．當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
7．_________。
十二、保密
買賣雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
十三、通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
十五、合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
十六、爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
十七、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
十八、合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
十九、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
買方：_______________（蓋章）
賣方：_______________（蓋章）
授權代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________賣方：_______________（蓋章）
授權代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________
汽車買賣合同12
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
單位或姓名：
單位或姓名：
住址：
身份證號：
身份證號：
電話：
電話：
車牌號：
發動機號：
底盤號：
登記日期：
車身顏色：
協 議 內 容
一、 甲方自愿將車賣給乙方，車輛產權屬于賣方，內容真實，無產權糾紛，一旦發生問題由甲方負責；
二、 經雙方轉讓價格為：￥ 元，大寫： 整
三、 此車自 年 月 日 時 分以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責；
四、 此車自 年 月 日 時 分以后與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責；
五、 過戶由 方辦理，甲乙雙方出示手續，一切過戶費用
由 方承擔，期限為10天
六、 因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負責；
七、汽車質量：該車于 年 月登記,檢驗合格期至 年 月.該車強制保險繳至 年 月 日，因雙方交易車輛為舊機動車車輛。
八、權利義務：
1.甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件；說明汽車的現狀。
2.乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全.并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的'維修以及相關規費的繳納。
七、 雙方簽字協議生效以后，車輛產權屬于乙方；
八、 本協議一式兩份，雙方簽字后立即生效。
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
日期：
日期：
汽車買賣合同13
合同編號：________________
出賣人：____________________
買受人：____________________
簽訂地點：__________________
簽訂日期：__________________
一、汽車型號及金額
汽車品牌
型號發動機號合格證號車架號海關單號商檢單號顏色價格備注
二、交車地點、方式
交車地點：__________________
交車時間：__________________
付款方式：__________________
付款時間：__________________
三、質量、維修
1．出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
�。�1）銷售發票；
�。�2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
�。�4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應說明）
5．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7．汽車在購買后，如發現屬于生產廠家的`質量問題，可由出賣人協助買受人與生產廠家的維修站聯系、解決。
8．如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。
9．如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（雙方協商）：
________________________________________
五、合同爭議的解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向在關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式：
1．提交_____仲裁委員會仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
六、
本合同一式三份，雙方各執一份，汽車交易市場主辦單位留存一份（市場留存期一年）。
七、
本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人：__________________買受人姓名（章）：________地址：____________________電話：____________________
出賣人：__________________出賣人姓名（章）：________地址：____________________電話：____________________
汽車買賣合同14
合同編號：
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數量及價款
汽車品牌 型號
生產廠商 產地
發動機號 合格證號
車架號 海關單號
商檢單號 配置(標準配置/選用配置)
車身顏色 內飾顏色
單價(人民幣)
數量
總價(人民幣)
備注
第二條 定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。
2、分期付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。
3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。
第四條 質量
1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_______ 年____月____日前。
2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點：______________________________。
4、交車時里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的'，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 售后服務的約定
1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點，由乙方自行選擇。
在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。
4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相抵觸，按國家法律法規執行。
5、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的規定執行。
第八條 違約責任
1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。
第九條 其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：
(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;
(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
地址： 地址：
證照名稱： 證照名稱：
證照號碼： 證照號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯系電話： 聯系電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
附件一
車輛交接書
_______ 年_____ 月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1. 甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：___________________________________
乙方經過驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定(發動機號：_________車架號：___________)，同意接受。
2. 隨車文件清單如下(打√)：
(1)發票□ (2)合格證□ (3)說明書□ (4)保修卡□ (5)海關證□
(6)商檢證□ (7)進口車關單□ (8)進口車商檢單□ (9)其他：________________
3. 下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。
外觀_______，發動機運轉_______，其它_______
4. 里程表顯示數：_____________公里
5. 其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
附件二
委托服務協議書
委托人(乙方)：
受托人(甲方)：
雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：
一 、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√)：
(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：
二 、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元，大寫_______________________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦上牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險，
(1)保險公司所在地及名稱：____________________________________________
(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□
(3)第三者責任險，費用：_________________元。
(4)車輛損失險，費用：___________________元。
(5)其他險種名稱及費用：_________________元。
(6)以上保險費用合計：__________________元。
(7)雙方特別約定：
乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4.代辦上牌，費用概算如下：
養路費____________ 元，車船稅_________ 元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。
5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。
6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。
7. 所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。
四、上述費用采取下列第______種方式支付：
1.乙方預付。 2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。
六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：
(1)購置稅憑證(2)養路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼：
七 、違約責任
1.甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。
2.乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。
3.除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4.因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
汽車買賣合同15
合同編號：_________
買方：_________（以下稱為甲方）
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
賣方：_________（以下稱為乙方）
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條標的
1．汽車品牌及型號規格：_________
2．生產國別或生產地：_________
3．生產廠名稱：_________
4．首選顏色：_________次選顏色：_________
第二條數量與價款
1．車輛單價：_________元，大寫_________。
2．數量：_________臺。車輛總價：_________元，大寫_________。
3．運費_________元，由_________方承擔。出庫費_________元，由_________方承擔。
4．車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另簽委托服務協議（見附件二），乙方需另行交付有關費用和支付勞務報酬。
第三條付款方式乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1．一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣_________元，大寫_________。
2．汽車消費貸款方式：
�。�1）簽署本合同時，首付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。
�。�2）余款計人民幣_________元，大寫_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過金融機構辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。
a乙方未能在以上規定時間內向金融機構辦妥有關汽車消費貸款事宜（以實際發放貸款為準）。
b乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
3．分期付款方式：
�。�1）簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。
�。�2）_________年_________月_________日前支付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期車價款，計人民幣_________元，大寫_________。
第四條質量
1．甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。
2．甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3．雙方對車輛質量的認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗中心(上海)的書面鑒定意見為處理爭議的依據。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間_________：_________年_________月_________日前。
2.提車方式：_________
�。�1）實行送貨上門的，乙方應按合同規定的時間送往_________（接收地點），交付日期以發運時運輸部門的戳記為準；
（2）實行代運的，乙方應按甲方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續，并派人押運（如果需要）。交付日期以發運時運輸部門的戳記為準；
�。�3）實行自行提貨的，賣方應在交付日_________日之前，通過電報、電傳或傳真的方式將提貨時間通知甲方，以發出通知之日作為通知提貨時間。
3．交車地點：_________
4．交車時里程表記錄小于：
（1）100公里_________
�。�2）_________公里
以上里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5．甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
�。�1）銷售發票。
（2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單。
�。�3）質量服務卡或保修手冊。
（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）。
�。�5）隨車工具及備件清單。
�。�6）車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
�。�7）甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（見附件一），即為該車輛正式交付。
�。�8）車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條風險負擔
1．汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由乙方負擔。
2．車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。
3．因乙方的原因致使車輛不能按照約定的期限交付的，乙方應當自違反約定之日起承擔車輛毀損、滅失的風險。
4．車輛由乙方交承運人運輸的，除當事人另有約定的.以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由甲方承擔。
5．乙方按照約定未交付有關車輛的單證和資料的，不影響貨物毀損、滅失風險的轉移。
第七條不可抗力
1．任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
2．遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱"不可抗力"是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災．火災．旱災．臺風．地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）．動亂．，政府行為或法律規定等。
第八條關于修理、更換、退貨的約定
1．關于整車、零部件總成的保修期限執行生產廠保修條款的規定。
2．在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3．在車輛使用1年或行駛2萬公里內（以先到為準，下同），同一嚴重安全性能故障累計修理2次（以修理單據和發票為準，下同）仍未排除故障，或關鍵總成因質量問題累計更換2次后仍無法使用，乙方有權退車。
4．在車輛使用1年或行駛2萬公里內，同一關鍵零件或總成因質量問題，累計修理2次仍不能恢復使用；或由于質量問題及修理，使得該車停用的累計工作日超過60日（扣除進口零件進貨在途時間）；或累計修理5次以上（不含5次）仍不能正常行駛，甲方應負責為乙方換車或退車。
5．按照本條上述約定退車的，甲方應當負責為乙方按發票價格一次退清車款，但應減去乙方使用該車產生的合理折舊。
6．非車輛質量問題發生交通事故而造成損壞的，或無有效發票的，或乙方不是消費者權益保護法所指的消費者，可免除本條上述第3項、第4項規定的甲方責任。
7．由于人為破壞、使用或保養不當和疏忽造成的質量問題，或者由于裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到公布、約定以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。
8．本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。
9．生產廠的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠的規定執行。
第九條聲明及保證
1．甲方：
（1）甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
�。�2）甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
�。�3）在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
（4）甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
2．乙方：
�。�1）乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
（2）乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
�。�3）在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
�。�4）乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（5）乙方向甲方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。買賣車輛本身不存在危及人身、財產安全的不合理的危險，具備應當具備的使用性能，但對其存在使用性能的瑕疵作出說明的除外；
（6）乙方向甲方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布．備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
（7）乙方保證其所出售的車輛不是國家禁止的車、拼裝車或明令淘汰的汽車產品，也不是違反交通安全、環保等法規要求的汽車產品。
第十條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十一條違約責任
1．乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，按逾期應付款依銀行遲延付款的規定向甲方償付違約金。延期付款超過1個月的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。
2．甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過1個月的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。
3．甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
4．因車身超重、尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車并要求甲方賠償損失。
5．經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應該明示告知而未明示告知，則應承擔相應賠償責任。
第十三條雙方特別約定：_________
第十四條解決爭議的方法
1．甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求汽車銷售行業協會或消費者保護委員會主持調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面_________種方式解決（不選定的劃除）：a、申請仲裁。b、依法起訴。
2．雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：
�。�1）_________仲裁委員會
�。�2）中國國際經濟貿易仲裁委員會_________分會
（3）_________仲裁委員會
3．雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：
�。�1）車輛交接地人民法院
�。�2）甲方住所地人民法院
�。�3）乙方住所地人民法院
�。�4）_________人民法院
第十五條其他
1．雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。因一方遲延通知而造成的損失，由過錯方承擔責任。
2．本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
3．在締結本合同時，甲方有義務解答乙方對于合同所提出的問題。
4．本合同的金額應當同時以大、小寫表示，大小寫數額應當一致，不一致的，以大寫為準。
5．本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_________份。
買方（蓋章）：_________ 賣方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
賬號：_________ 賬號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
附件
附件一、車輛交接書
_________年_________月_________日，甲、乙雙方在_________對進行驗收與交接，雙方確認：
1．甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：_________乙方經過驗收，認為符合雙方_________年_________月_________日簽訂的汽車買賣合同約定（發動機號：_________車架號：_________），同意接受。
2．乙方已付清全部車價款計人民幣_________元，大寫_________。甲方已開具發票給乙方。發票號為_________：。
3．隨車文件清單如下(打√)：
�。�1）發票_________
�。�2）合格證_________
�。�3）說明書_________
�。�4）保修卡_________
�。�3）海關證_________
�。�6）商檢證_________
�。�7）其他：_________
4．下列車輛項目完好無損、運轉正常打"√"，反之打"×"。
5．里程表顯示數：_________公里
6．其他交接事項：_________
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
買方（蓋章）：_________ 賣方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
賬號：_________ 賬號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
附件二、委托服務協議書
委托人（乙方）：受托人（甲方）：雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：
1．委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
（1）代辦拍牌
（2）代辦按揭
�。�3）代辦保險
（4）代辦上牌
（5）代辦裝潢
（6）代辦其他項目：
2．委托報酬甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性支付代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）合計_________元，大寫_________。
3．完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
（1）代辦拍牌。費用概算如下：代辦費：_________元。
（2）代辦按揭。費用概算如下：代辦費_________元。
4．代辦保險。
（1）保險公司所在地及名稱_________：
�。�2）保險期限：一年_________二年□三年□
（3）第三者責任險，費用概算：_________元。
（4）車輛損失險，費用概算：_________元。
�。�5）其他險種名稱及費用概算：_________
�。�6）以上保險費用概算合計：_________元。
�。�7）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
5．代辦上牌。
費用概算如下：養路費：_________元，車船稅：_________元，購置稅：_________元，注冊費：_________元，其他：_________元，合計約_________元。代辦費：_________元。
6．代辦裝潢。裝潢項目及費用概算如下：代辦費：_________元。
7．代辦其他項目。費用概算如下：代辦費：_________元。
8．所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。
9．上述費用采取下列第_________種方式支付：
（1）乙方預付。
�。�2）甲方暫先墊付。
10．上牌服務完成期限：_________年_________月_________日前。
11．完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：
（1）購置稅憑證
�。�2）養路費憑證
（3）機動車保險單
�。�4）行駛證
（5）車船稅憑證
�。�6）車輛牌照號碼：
12．違約責任
�。�1）甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。
（2）乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。
�。�3）除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款_________%向乙方支付違約金，協議繼續履行。
�。�4）因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。
買方（蓋章）：_________ 賣方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
賬號：_________ 賬號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
【汽車買賣合同】相關文章：
汽車買賣合同【精選】07-28
汽車買賣合同[精選]08-08
【精選】汽車買賣合同08-04
汽車的買賣合同12-15
汽車買賣合同06-13
汽車買賣合同10-13
汽車買賣合同05-18
汽車的買賣合同12-18
汽車買賣合同07-12
上海汽車買賣合同11-14