委托施工合同(集合15篇)
在當今不斷發展的世界，關于合同的利益糾紛越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編整理的委托施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
委托施工合同1
發 包 方： 山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）
承 包 方： 山東華浩電力工程有限公司 （以下簡稱乙方）
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：教授新村箱變工程
工程地點： 科技學院教授新村
工程內容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包， 包工包料，交鑰匙工程
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）
第二條 工程總價
合同總價為（RMB）：100萬元整 含稅（大寫 壹佰萬 元整）， 以最終決算價格結算。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,（大寫 肆拾萬元整）；
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣） 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫 壹拾萬元整)
4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內的設備。（詳細內容見合同附件）
2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付； 3、 供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電； 4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成； 2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電； 3、 協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續； 4、 自柜體到廠日起履行保固條款； 5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規范
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；
第九條 解約
1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方；
第十條
合同編號：
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址： 單位地址：
賬 號： 賬 號：
合同簽訂時間： 合同簽訂時間：
費用計算表
建設單位：
其他項目費用
措施項目費用
委托施工合同2
建設單位：____________________________（以下簡稱甲方）
承包單位：____________________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：______________工程施工
2、工程地點：___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管；高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗；
3、供電系統施工：_______路150頂管100米；從_______KV______________號桿_______接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試；掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣_______萬元整（含稅），大寫人民幣_______萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費（建安稅）等的綜合造價。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況：
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包范圍：
居室面積：居室間數：
四、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式：
一、工期：x天，自x年x月x日開工，于x年x月x日竣工。
二、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
三、承包信譽保證及質保條款：
A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
四、工程質量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
五、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
六、雙方其它約定：
三、工程質量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
一、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
二、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
三、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
四、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
一、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
二、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
三、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
四、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
五、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
六、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
七、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
一、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
二、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
一、本合同甲、乙雙方各執一份。
二、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方：
乙 方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電 話：
電 話：
年月日
年月日
委托施工合同4
甲方：
乙方：
經協商，甲方將通用公司廠房墻板委托乙方施工。雙方遵照《中華人民共務法》、《中華人民共和國建筑法》、及其有關規定，為明確雙方權利、義務和責任，簽定本合同，并共同信守。
一、工程名稱：通用公司廠房
二、工程地點：通用公司
三、工程內容：上墻板、包邊。
四、承包方式及付款要求：料到現場付款50%。
1、承包方式：包工包料。
2、質量與驗收
3、按國家現行建筑安裝工程施工規范和驗收標準進行施工，該項目質量達到合格。
五、安全：乙方按有關規定采取嚴格的安全措施，承擔自身因安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。
六、其他：
1、乙方必須遵守甲方有關規章制度、廠紀、廠規，做到文明施工。
2、甲方負責地方有關職能部門及地方民事干擾施工的協調工作。
3、乙方必須堅持文明施工，確保無糾紛事故發生。
4、在合同履行過程中如發生爭議，甲乙雙方協商解決，協商汪成，由司法部門裁決。
七、本合同自甲乙雙方代表簽字（蓋章）之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
委托施工合同5
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。
第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方
可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。
第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務所對本協議的履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號： 電話： )。
第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
電 話：法定代表人：
身份證號： 開戶行：
地 址：賬 號：
E-mail:
簽訂日期 年 月日
委托施工合同6
甲方：
乙方：
現就甲方所委托的福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術研發基地設計事項，乙方接受設計委托，就委托設計事項，雙方經協商一致，并依據《中華人民共和國合同法》，簽訂本合同，雙方承諾信守執行：
一、委托事項
福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術研發基地總平方案規劃及各單體設計
二、設計費用
1.規劃方案：先預付 萬(不含稅)，結算時在研發大樓單體設計總價中扣還給甲方。
3.研發大樓價格：(三期開發前雙方再行確定)
三、付款方式
1.甲方需在合同簽訂之日起五個工作日內將委托設計預支費用的 付給乙方，原則上，乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間。
2.設計完成后，甲方需在三天內簽名或蓋章確認(以傳真方式確認同樣有效)，確認后甲方應即付清設計費用的全部余款。
四、設計的時間：乙方應在 個工作日內，遵照甲方對委托設計所提出的意向和理念設計出初稿并交于甲方審定，在甲方審定意見基礎上，乙方應在 工作日內完成終稿設計(由甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延)。
四、知識產權約定
1.乙方對設計完成的作品享有著作權，甲方在將委托設計的所有費用結算給乙方后，乙方所設計的作品的著作權將自動轉給甲方。
2.甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
3.未被甲方采用的設計方案，知識產權仍歸乙方。
五、雙方的權利義務
甲方義務：
1.甲方按照合同約定支付相關費用;
2.甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方;即紅線圖1份，立項批文1份;
甲方權利：
1.在乙方設計初稿之前，甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。
2.在乙方設計初稿之后、和在按甲方選定的委托設計形式中規定的設計流程中，甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
乙方義務：
1.如甲方的要求合理，規范，乙方應配合進行設計。
2.乙方需按照合同約定按時交付設計作品。
3.乙方的設計成果需滿足建設主管部門對該成果的審核并達到通過。
乙方權利：
1.乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3.乙方有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。
六、違約責任
1.甲方在乙方已開始展開委托設計、但設計作品初稿完成之前單方面終止合同的，所預付的費用無權要求退回;甲方在乙方委托設計作品初稿完成后單方面終止合同的，應當支付全額的設計費用。
2.乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同時，由雙方協商解決，確實無法調節，則由仲裁機關或根據合同法辦理。
八、合同生效
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日;
本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效應;合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同7
甲方：
乙方：
根據甲方提出的《江蘇常熟商業街》燈光設計要求，作出相應的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版)，為明確責任，分工協作，經甲、乙雙方協商，已雙方簽訂合同后3天內完成(不含節假日)，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、 設計內容：
1、甲方要求對效果圖里面的三棟樓做燈光效果設計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務：
1、 甲方應及時向乙方提交設計具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務：
1、 向甲方提供照明設計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務根據甲方要求完善設計。
四、 收費標準：
根據實際設計圖工程量的價格為( 5000.00 )元，即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式：
甲方在乙方設計效果完成后一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任：
1、 由于甲方不能按時、準確地提供有關設計資料致使乙方無法進行設計或造成返工，乙方可將設計文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因，延遲設計文件的交付時間每延誤1天，乙方應向甲方償付設計費3%的違約金，甲方可在設計費中扣除。
七、 其它：
1、 本合同自雙方簽字后生效，設計費全部結清后失效。本合同未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力;
2、 在執行合同中如發生異議，雙方另行協商解決，協商不成時，可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同8
委托方（甲方）：______
設計方（乙方）：______
甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行設計工作。為保證工作順利進行，雙方特簽訂本合同，供共同遵守執行。
第一條：工程概況
第二條：價格及付款方式
1、本工程設計費詳見取費附表。
2、合同一經簽訂，甲方應付給乙方首次設計費，為合同總額的50%，計人民幣元（大寫萬元整）。乙方提交全部圖紙電子版前，甲方應付給乙方設計費，為合同總額的30%，計人民幣元（大寫萬元整）。款到后，乙方打印圖紙4份，電子版一份。乙方提交全部預算電子版前，甲方應付給乙方設計費，為合同總額的15%，計人民幣元（大寫萬元整）。工程竣工交付使用后，甲方應付給乙方設計費，為合同總額的5%，計人民幣元（大寫萬元整）。乙方應提供等額設計費收據。
第三條：雙方責任與義務
1、合同經雙方簽訂生效后，如變更合同內容須經雙方協商一致后重新補訂協議。
2、甲方變更委托設計項目、規模、條件，或因提交的資料錯誤，或所提供資料做較大修改造成乙方設計工作增加時，雙方需另行協商，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付費用。甲方應按本合同第二條之規定的金額和時間向乙方支付費用。甲方未付預付款，乙方不開始工作，如逾期支付費用，乙方有權暫停履行下階段工作并通知甲方，直至終止合同。合同合同終止后乙方收取的設計費不予返還甲方。
3、乙方應尊重甲方意圖，并按甲方說明開展設計工作，負責與相關設計院及時溝通并調整修改，按時提交相關圖紙。
4、乙方負責施工期間的技術交底與技術咨詢工作，現場技術服務每周三次。
第四條：雙方責任與義務
1、本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：______
乙方（公章）：______
委托施工合同9
甲方： 乙方：
經雙方友好協商，甲方將乙方中標的.商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：
一甲方權利和義務
根據中標施工合同：
（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；
（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；
（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；
（4）甲方負責向業主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同：
（1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
（2）20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。
（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；
（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；
（5）配合甲方協調周邊施工環境；
（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；
（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人： 乙方擔保人：
20xx年3月1日
委托施工合同10
發包方(甲方)：________
承包方(已方)：________
為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1.開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。
2.施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。
3.工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。
七、工程質量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到________級。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，
第3 / 7頁
保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期：__________
簽約地點：______________
委托施工合同11
委托方（以下簡稱甲方）：
聯系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
一、委托施工內容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查，對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應按規定全面完成各項承包工作，并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的方式協商解決，協商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
委托施工合同12
發包方（甲方）：XXX
承包方（已方）：XXX
為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將XXX委托給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：
XX。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1、開工日期：本項目工程從XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX個日歷天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣XXX整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣XXX整。
3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣XXX整。
4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣XXX整。
七、工程質量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工，完工后達到XXX級。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后XXX天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于XXX個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣XXX元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣XXX元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執XXX份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方代表（蓋章）XXX
乙方代表（蓋章）XXX
合同簽訂日期：
簽約地點：XXXX
委托施工合同13
發包人：*消防工程有限公司 （簡稱“甲方”）
分包人： （簡稱“乙方”） 身份證：（ ）
經雙方友好協商，甲方同意將XX市**縣“**樂里，時代新都”消防安裝工程委托給乙方施工，為明確雙方的權利與義務，確保工程如期按質按量順利完成，特簽訂以下協議條款，以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：XX市**縣“**樂里，時代新都”（含地下室部分）
2、工程地點：XX市**縣
二、勞務安裝的范圍及內容：
噴頭安裝、消防箱安裝、水泵房安裝 火災自動報警系統
三、施工工期：
該工程施工工期暫定為 天，合同簽定后乙方即進場施工。如遇下列情況工期順延：
1、由于甲方及土建原因造成；
2、原工程的設計變更；
3、甲講話春賢條款規定支瓚用度和由此造成的損失
4、不可抗力的事件
四、承包方式及工程造價：
1、承包方式：包清工加施工機具；
2、勞務分包暫定價為稅后人民幣： 11萬 元整（叁拾貳萬捌千貳百貳拾伍元整）
3、如需委托乙方進行其他消防施工工作內容，用度另性協商。
五、勞務費支付方法及結算方式：
1、合約簽定后甲方即付進場費： 30000 元；
2、工程完成至90%時，甲方支付全部勞務費的80%；
3、工程在進行消防檢測時完成雙方的結算手續，甲方在項目經柳州消防部分驗收合格后的15日內將全部勞務費扣留3%的質保金后一次性付清乙方；
4、工程結算：實際安裝工程量稱以各個工程計價點的單價為勞務費總價；
其中：噴頭安裝 50元/個（帶管）
消防箱安裝 250元/個（帶環管）
水泵房按圖紙整套4800元/套（另算）
備注：室外連環管另算。
六、技術資料及其它
1、甲方向乙方提供其分包范圍內的消防施工圖紙壹份。
2、施工中由于現場因素的需要進行的施工變更，乙方應及時提供相關數據資料及滿足消防規范的施工方案，甲方在收到乙方數據資料后盡快予以認可；對非合同內的工程量其安裝的勞務費由雙方協商后以書面形式予以確認并在工程余款結算時一起付清；
七、材料和設備供給：
1、該工程所需材料和設備均由甲方自行采購。乙方負責起勞務所需的安全設施、加工機器和安裝機具及相應的耗材，如：沖擊鉆的鉆頭等。
2、乙方進場使用的加工機器和安裝機器應有滿足建筑工程施工規范安全治理的有關規定，必須使用符合國家相關標準要求的合格產品并在使用的過程中及時檢驗和維護。
八、雙方責任：
甲方：
1、按計劃及時提供安裝所需的有關設備和材料；負責向乙方提供施工用水、用電；按設計圖紙解決與土建等各方的協調事宜。
2、委托代表隊工程進度、質量進行都督，檢查隱蔽工程，板栗中間交工工程驗收手續。負責協調乙方與各施工隊伍、班組的關系。
3、對乙方的現場施工進行配合，協助解決影響工程施工生產機器地板與和安全等方面進行現場檢查、督促。
4、按合同約定的時間和數額撥付勞務費給乙方；并對合約外工程量進行簽證。
5、負責做好施工過程各原始資料記錄，標志竣工圖及收集、整理竣工資料，并裝訂成冊。
6、對乙方的施工分歧格項出具限期整改通知單，并對乙方施工分歧格項衍生施工材料的浪費進行處罰。
7、對委托乙方施工的非合同的工程量按程序進行確認和簽證，并把簽證用度在工程結算時一并支付。
8、甲方在乙方對每月的限期整改內容進行消項后才辦理相應勞務費請款手續。
乙方：
1、本著“認真、負責”的工作態度和“合格、節約、實用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各項施工預備工作；安全、文明施工,付出乙方有關現場治理人員和指導、監視、協調。
2、合同簽訂后即進場施工，樣安裝國家有關消防安裝的技術規范施工，確保工作質量。
3、對工程質量不符合施工圖紙和現行消防驗收規范要求，應負責無償修理或返工；對乙方開具施工不符合項的限期整改通知單，應在規定的時限內完成并報甲方項目部消案。
4、因工程僅對需要安排加班施工的，與甲方進行協商。施工中，碰到必須損壞建筑物某些局部結構或裝飾物的，首先告知甲方，經甲方協商同意后方可施工。
5、進場施工人員須配置相應的特種上崗人員（電工和焊工)各一名，并持有有效證件到甲方項目部備案。
6、承包人自帶施工用機械設備必須是國家正規廠家產品。接機械性能良好、安全防護裝置靈敏可靠，符合建筑相關安全治理要求。
7、承包人必須教育并約束員工嚴格遵守施工現場安全治理規定。對遵章守紀者歸于表揚，對違章工作、違章指揮、違反勞動紀律和規則制度者給予糾正、責令整改、處罰，直至推出現場。
8、對承包人在施工中的安全隱患，在發包人多次發出指令要求更改，而承包人拒不執行的情況下，發包人有權勒令承包人停工整頓，由此而發生的一切經濟、工期損失均應由承包人承擔，并賠償發包人的所有損失。
9、承包人對其領用的材料的保管工作，需配備一名專（兼）職保衛人員負責本報內領用材料及設備的保衛工作；并承擔其用度；
10、承包人應當樣安裝《分包合同條件》中關于安全生產的規定組織施工。承包人須管材造型國家和政府、行業主管部分頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按照安全標準組織施工。乙方對因違反安全事故規定引起的安全事故負責并存的責任；
11、承包人應對其自身在分包工程現場的全部雇員的認識安全及自有機械設備等財產辦理保險，其用度自理；
12、發包人的事先同意，承包人不得將合同或合同的任何部分，以任何形式轉包或再次分包。
九、工程質量標準及保修期限：
1、該消防系統的安裝質量，必須符合現行消防設計及施工驗收規范的安裝要求。確保各系統的使用功能穩定、可靠。
2、驗收合格之日起，乙方對該工程總體保修一年。
3、保修期內，屬安裝施工問題的，由乙方負責檢驗并承擔用度；不可抗力因素照成的設備和系統損壞的，乙方提供有償維修服務，機具和設備有甲方自理。
十、違約責任：
甲方未能按合同履行自己應負的責任，除竣工日期順延外，按合同法有關規定賠償乙方因此發生的損失；疑犯更不能按合同規定日期交付使用，按合同法有關規定賠償甲方損失。
十一、糾紛處理：
雙方履行本合同時，如發生糾紛應采取有好協商的方式解決，協商不成雙方可以到當地人民法院起訴。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
本合同在雙方簽字后生效，在消防工程質保期完結清安裝勞務費后失效；合同執行期間未盡事宜雙方另行有好協商，約定協議與本合同同具法律效力。
十三、甲方工作：
（1） 、對乙方人員進行施工技術交底及三級安全教育。
（2） 、在施工地點為乙方提供施工和生活便利條件。
（3） 、負責按時共給施工所需全部材料。
十四、乙方工作：
1、遵守公司的有關規章制度，服從甲方施工治理人員的工作安排。
2、按圖及國家及當地消防主管部分有關標準規范進行施工，如有更改必須經甲方治理人員簽字。
3、遵照《建筑工程安全操作規程》所規定的條列。所有施工人員，均要經三級安全教育方可上崗。電工.焊工等特殊工種須有操作證方可上崗。若由于乙方違章操作給甲方及建設單位造成損失，由乙方責任賠償。
4、乙方應保護施工場地整潔，當天施工留下的垃圾當天清理干凈。
5、乙方施工的工程質量必須達到合格以上，以當地有關消防主管部分驗收為準。
6、在鉆孔施工中應做好防護措施，盡量避免將墻面膩子弄臟，在鉆孔完畢后應將已污染的墻面清理干凈。
7、施工后期孔洞修補時，應保證其他工種后期補刮膩子時能刮平天面。
十五、其它
（1）、乙方必須愛護甲方所提供的施工機具，在確保工程質量條件下節約材料，若乙方違章操作造成甲方施工機具損壞由乙方負責修復，工期不延。
（2）、若乙方施工人員中途退場或無故停工，甲方有權停付人工費，所造成損失均由乙方負責。
（3）、乙方必須確保工期，若乙方誤期給建設單位造成損失由乙方負責。
（4）、若甲方發現乙方不按圖及國家有關標準規范施工，技術低劣，造成工程質量差.業主投訴，甲方有權終止協議，停付人工費
十六、甲方的所有設備、構件、工具、材料等，乙方只能使用，而無權進行挪用、轉借、及變賣等，一旦發現乙方有上述行為，甲方有權扣除乙方十倍之工程款，及開除相關人員。
十七、甲方的所有設備、構件、工具、進場交付乙方使用，乙方必須簽字認可，待工程結束時，所有設備、構件、工具、必須如數退還甲方，如有丟失或人為損壞，乙方需對甲方進行賠償。
十八、本協議自甲.乙雙方代表簽字及蓋章后開始生效。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
地址： 身份證號碼：
委托代理人：（簽字） 家庭住址：
聯系電話： 聯系電話：
日期： 日期：
委托施工合同14
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工內容：(見工程預算表)
4、承包方式：包工包輔材形式(輔材詳看附件)
5、工程總價：大寫(人民幣)，雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的工程款按實另計。
6、工期：自年至年日竣工。工期共(開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。)
第二條 材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
(2)由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
第十一條 附則
本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
委托方(以下簡稱甲方)：_________________
受托方(以下簡稱乙方)：_________________
08日竣工，在該工程質量保修期內，室外水泥場地出現不同程度翻砂、起灰和為了確保質量甲方委托巢湖市負責施工，經甲乙雙方協商達成如下協議：
一、委托施工內容
巢湖市蘇灣交警中隊室外場地瀝青砼地坪，厚度50mm，包工包料包質量。
二、甲方責任、權利和義務
1、做好施工中的協調工作，盡量為乙方創造良好的施工環境。
2、甲方享有因乙方原因造成的經濟和法律糾紛時停止支付工程款的權利。
三、乙方責任、權利與義務
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行合同的有關條款，按合同的規定全面完成各項工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任，負責協調業主與監理部門關系。
2、負責工程施工質量、施工安全、文明施工等全部工作，并承擔由此發生的全部費用。
3、嚴格按施工規程、規范或國家有關法規的要求以及甲方的質量、安全管理要求進行施工，按合同要求完成工程施工任務。若因乙方管理不當，出現質量、安全、工期及其他與本工程相關的問題而受到業主或國家相關部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經濟損失。若發生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。
4、乙方有義務按甲方要求，配合甲方的質量、安全、環境保護等體系認證工作。
5、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。
6、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關材料費。
四、有關費用事項
1、乙方必須在拾個工作日內完成工作;
2、甲方按60元/m2支付工程款，總工程款按照實際完成面積計算;
3、施工完工后一個月內，甲方付清全部工程款;
4、工程款一次性結清，乙方不提供稅票。
五、特別約定
為維護本公司的良好信譽，若因乙方管理不當，導致工期嚴重滯后或工程質量、工程安全出現重大問題，由此造成的經濟責任由乙方承擔。
六、本協議如有未盡事宜，雙方另行商訂補充協議。
七、本協議一式兩份，甲方雙方各執一份。
甲方代表：_________________：_________________
電話：_________________乙方代表：_________________電話：_________________
雙方簽訂協議日期：_________________
【委托施工合同(集合15篇)】相關文章：
委托施工合同02-08
電力委托施工合同02-08
工程委托施工合同模板02-14
委托施工合同(15篇)02-08
委托施工合同15篇02-08
工程委托施工合同13篇02-14
委托施工合同匯編15篇02-08
電力委托施工合同5篇02-08
委托設計施工合同(7篇)02-07
委托設計施工合同7篇02-07